3.5. Государственный заказчик в течение 2 (двух) дней с даты получения акта сдачи-приемки услуг направляет Исполнителю утвержденный акт либо мотивированный отказ от его утверждения.
3.6. Датой получения Государственным заказчиком отчетных документов считается день регистрации их у Государственного заказчика.
3.7. В случае несоответствия результатов услуг техническому заданию Стороны обязаны составить акт с перечнем недостатков, необходимых работ по их устранению, а также сроков выполнения таких работ. При этом Исполнитель обязан произвести работы по устранению недостатков без дополнительной оплаты.
3.8. После устранения недостатков Исполнитель вновь представляет акт сдачи-приемки услуг с приложением к нему отчетных документов.
3.9. Если в ходе сдачи-приемки услуг будет выявлена обоснованная необходимость, Стороны изменяют отдельные условия технического задания. Изменения оформляются Дополнительным соглашением.
3.10. Исполнитель несет риск случайной гибели или повреждения тиража продукции до принятия Государственным заказчиком продукции по транспортной накладной.
3.11. Переход права собственности на продукцию от Исполнителя к Государственному заказчику происходит в момент передачи тиража продукции.
3.12. По окончании выполнения Сторонами обязательств по Контракту Исполнитель представляет Итоговый акт о выполнении Контракта (приложение N 4), который подписывается Сторонами с указанием полноты выполнения Контракта и имевших место нарушениях условий Контракта.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг составляет: _________________________ и указана в Протоколе соглашения о контрактной стоимости услуг (приложение N 5).
Стоимость услуг по Контракту включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением им обязательств по Контракту в полном объеме.
4.2. Оплата производится Государственным заказчиком по факту оказанных услуг в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании подписанных уполномоченными лицами актов сдачи-приемки оказанных услуг в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения счета, счета-фактуры, товарной накладной. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.
4.3. Контракт оплачивается Государственным заказчиком за счет средств бюджета Московской области.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Государственный заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства по оплате услуг Исполнителя, предусмотренного Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения сроков оказания услуг по вине Исполнителя последний выплачивает Государственному заказчику неустойку в размере 0,3 процента за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов контрактной стоимости услуг.
5.4. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры по их разрешению путем переговоров.
5.5. Споры и разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, разрешаются Арбитражным судом Московской области.
6. Осуществление контроля за исполнением Контракта
Органы государственной власти Московской области и должностные лица, уполномоченные Губернатором Московской области, вправе организовывать контроль за исполнением Контракта, в том числе проводить экспертные проверки оказанных услуг для государств
> 1 2 3 ... 7 8 9 ... 14 15 16
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Москвы
