Постановление администрации Подольского муниципального района МО от 11.02.2009 N 260 "О полномочиях при размещении муниципального заказа"

при нарушении обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, следующие штрафные санкции:
7.4.1. За каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства, начисляемой - в размере 0,1%. Заказчик-застройщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.4.2. За некачественное выполнение работ - в размере до 20% от стоимости работ, выполненных с низким качеством.
7.4.3. За нарушение сроков предоставления в проверку документов, перечисленных в п. 6.1, - штраф в размере 0,1% от общей стоимости услуг Заказчика-застройщика по Контракту за каждый день просрочки.
7.4.4. В случае предоставления документации, перечисленной в п. 6.1 настоящего Контракта, с недостатками либо с недостоверными сведениями - штраф в размере 50% от стоимости оказываемых услуг Заказчика-застройщика на подготовку технической документации.
7.4.5. За ненадлежащее ведение технического надзора - штраф в размере 50% от стоимости оказываемых услуг Заказчика-застройщика на ведение технического надзора.
7.5. Не подлежит оплате работа по устранению брака, допущенного при исполнении контракта.
7.6. В случае установления фактов использования Заказчиком-застройщиком денежных средств не по целевому назначению Заказчик-застройщик в течение пяти банковских дней уплачивает штраф в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на момент предъявления Заказчиком требования по уплате штрафа, от суммы денежных средств, использованных не по целевому назначению.
7.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
7.8. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем переговоров, а при недостижении компромисса - Арбитражным судом Московской области в установленном порядке.

8. Расторжение Контракта

8.1. Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в случаях:
8.2.1. Нарушения Заказчиком-застройщиком сроков (более 2 раз) выполнения работ, влекущего увеличение сроков окончания работ при наличии финансирования более чем на два месяца.
8.2.2. Задержки Заказчиком-застройщиком начала выполнения работ более чем на 1 месяц по причинам, не зависящим от Заказчика.
8.2.3. Нарушения Заказчиком-застройщиком (более двух раз) требований по качеству выполнения работ.
8.2.4. Отступления от требований Технического задания или иных существенных условий настоящего Контракта.
8.2.5. Аннулирования любых лицензий, необходимых для исполнения настоящего Контракта, иных актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Заказчика-застройщика права произведения работ.
При этом Заказчик вправе потребовать от Заказчика-застройщика возмещения всех убытков, в том числе возврата сумм, выплаченных в качестве аванса, а также имеет право не оплачивать полностью или частично соответствующие работы.
8.3. Заказчик-застройщик вправе расторгнуть Контракт в случаях:
8.3.1. Финансовой несостоятельности Заказчика или систематической (более 3 раз) задержки им авансирования и расчетов за выполнение работ.
8.3.2. При досрочном расторжении настоящего Контракта Заказчиком-застройщиком последний обязан за месяц до предполагаемой даты расторжения Контракта предупредить об этом Заказчика в письменной форме.
8.4. Расторжение Контракта возможно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9. Особы



> 1 2 3 ... 5 6 7 ... 11 12 13

	Поделиться:	Tweet