ПРИКАЗ Москомархитектуры от 26.03.2003 N 64 "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ АВТОРСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ"

овиях
настоящего договора.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки
технической документации, в том числе и за те, которые обнаружены
при ее реализации, а также в процессе эксплуатации объекта. При
обнаружении недостатков Исполнитель обязан безвозмездно их
устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками
технической документации, в размере, не превышающем цену работ по
настоящему договору.
5.3. Исполнитель несет ответственность за просрочку выполнения
работ по договору в пределах реального ущерба, понесенного
Заказчиком в результате такой просрочки.
5.4. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение
обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием
или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных
обязательств по настоящему договору перед Исполнителем.
5.5. При нарушении Заказчиком сроков оплаты разработанной
документации (п. 3.4.2 договора) он выплачивает Исполнителю пени в
размере __% от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не
более __% от суммы долга.
5.6. При нарушении Исполнителем сроков сдачи разработанной
документации, установленных календарным планом работ, а также
сроков доработки документации по обоснованным замечаниям Заказчика
(п. 4.3.3 договора) Исполнитель выплачивает Заказчику пени в
размере ______% от стоимости этапа за каждый день просрочки, но не
более __% стоимости работ по этапу.
5.7. Сторона, нарушившая обязательство по настоящему договору,
возмещает потерпевшей стороне убытки (в т.ч. предусмотренные пп.
5.2, 5.3 договора) в части, не покрытой неустойкой,
предусмотренной пп. 5.5, 5.6 договора.
5.8. Выплата неустойки и убытков не освобождает стороны от
выполнения обязательств по договору в натуре.
5.8. Разногласия по договору решаются путем переговоров
непосредственно между Сторонами. Если согласие не будет достигнуто
в течение двух недель, дело будет рассматриваться в Арбитражном
суде г. Москвы.

-----
5.9. Требование об исполнении, изменении или о расторжении
настоящего договора может быть заявлено Стороной в арбитражный суд
после получения отказа другой Стороны о выполнении требования либо
неполучения ответа на требование в десятидневный срок с момента
получения другой Стороной такого требования.

6. Передача исключительных (неисключительных) прав

6.1. С момента полной оплаты работ, выполняемых по настоящему
договору, Исполнитель передает Заказчику исключительные
(неисключительные) права на использование архитектурного проекта и
технической документации, разработанных им и его субподрядчиками
по настоящему договору, а именно:
а) право на воспроизведение архитектурного проекта и
документации для строительства с целью согласования, утверждения
проекта и строительства объекта по адресу, определенному п. 1.1
настоящего договора;
б) право на публичный показ архитектурного проекта до его
реализации;
в) право на передачу в эфир данных о проекте и его изображений;




> 1 2 3 ... 13 14 15 16 ... 17

	Поделиться:	Tweet